一、交貨地址：廣東省-韶關(guān)市-曲江區(qū)-廣東韶鋼松山股份有限公司智慧中心3號(hào)辦公樓2樓

二、保證金額度：0元

三、商務(wù)條款：1.合同文件解釋順序：本合同及其附件、合同補(bǔ)充協(xié)議書應(yīng)能互相解釋，互為說明。如果本合同與其附件、合同補(bǔ)充協(xié)議書的內(nèi)容之間產(chǎn)生矛盾，按年、月順序以最后約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。2本合同適用《中華人民共和國合同法》及其相關(guān)的法律法規(guī)。3.合同簽訂后，未被修改的合同條款印刷（或打?。┑奈淖?，視為雙方同意的內(nèi)容。4.陳述和保證：4.1定作方是根據(jù)中國法律合法設(shè)立并合法存續(xù)的公司，確保所提交給承攬方的營業(yè)執(zhí)照及許可證、資質(zhì)證合法、有效。并且已經(jīng)采取公司的或其他的行動(dòng)授權(quán)本合同的簽字人簽署本合同。4.2承攬方是根據(jù)中國法律合法設(shè)立并合法存續(xù)的公司，確保所提交給定作方的營業(yè)執(zhí)照以及許可證、資質(zhì)證合法、有效。并且已經(jīng)采取公司的或其他的行動(dòng)授權(quán)本合同的簽字人簽署本合同。4.3定作方、承攬方中任何一方的陳述和保證為虛假的，對(duì)締約前和締約后給對(duì)方造成的所有損失承擔(dān)賠償責(zé)任。5.質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（以√選擇）5.1按國家現(xiàn)行有效的施工標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。5.2圖紙5.3雙方商定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（見本合同附件）26.承攬方對(duì)檢修項(xiàng)目質(zhì)量的負(fù)責(zé)條件及期限：6.4凡隱蔽檢修項(xiàng)目完成后，必須經(jīng)過驗(yàn)收作出記錄方能進(jìn)行下一工序的施工。隱蔽檢修項(xiàng)目的驗(yàn)收，由承攬方書面通知定作方，如定作方未能參加，承攬方可自行檢查驗(yàn)收，并做好記錄。如定作方提出復(fù)檢時(shí)，檢查結(jié)果不符合合同約定的質(zhì)量要求，由承攬方負(fù)責(zé)修繕，其檢驗(yàn)費(fèi)及修繕費(fèi)用由承攬方負(fù)責(zé)；符合合同約定質(zhì)量要求，其檢驗(yàn)費(fèi)由定作方負(fù)責(zé)。6.2檢修項(xiàng)目竣工并驗(yàn)收后，承攬方對(duì)檢修項(xiàng)目質(zhì)量負(fù)責(zé)的保修期為竣工驗(yàn)收合格后12個(gè)月。在保修期內(nèi)，凡因修繕質(zhì)量所造成的質(zhì)量缺陷由承攬方負(fù)責(zé)無償返修或定作方有權(quán)減少價(jià)款或者酬金。7.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方法及期限：7.1檢修項(xiàng)目竣工后，承攬方應(yīng)向定作方提交竣工報(bào)告，在定作方書面通知之日驗(yàn)收。7.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按本合同第4條，承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必要的技術(shù)資料和質(zhì)量證明設(shè)備檢修施工驗(yàn)收記錄表。8.結(jié)算方式和期限8.1本招標(biāo)項(xiàng)目無預(yù)付款。結(jié)算付款方式：檢修項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)收合格，雙方在驗(yàn)收記錄簽字、蓋章后可辦理結(jié)算付款。承攬方提供增值稅專用發(fā)票，定作方以商業(yè)承兌（期限6個(gè)月）形式支付50%合同含稅總金額，以電匯形式支付45%合同含稅總金額，留5%合同含稅總金額做質(zhì)保金，待保質(zhì)期屆滿且符合質(zhì)保要求后支付。本合同約定的質(zhì)量保修期期滿后的18個(gè)月內(nèi)，承攬方未辦理質(zhì)保金結(jié)算手續(xù)的，則視為承攬方自動(dòng)放棄質(zhì)保金，定作方有權(quán)不予支付，由此產(chǎn)生的損失由承攬方自行承擔(dān)。9.承攬方的義務(wù)：9.1承攬方在履行本合同時(shí)，要按《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定，與工作場(chǎng)所所在單位簽訂《安全生產(chǎn)管理協(xié)議》。9.2未經(jīng)定作方同意，承攬方不得將承攬的主要工作交由第三人完成。9.3承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。10.定作方的義務(wù)：10.1承攬方工作需要定作方協(xié)助的，定作方應(yīng)給予協(xié)助。10.2定作方在對(duì)承攬方工作進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)時(shí)，不得妨礙承攬方的正常工作。11.違約責(zé)任：11.1承攬方的原因造成定作方或第三人人身和財(cái)產(chǎn)損害的，承攬方應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。11.2承攬方的原因，致使合同約定的工期延誤，每逾期一天，承攬方按合同總價(jià)的千分之一償付逾期違約金。12.不可抗力13.本合同雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)的向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，并在雙方協(xié)調(diào)規(guī)定時(shí)間提出證明，根據(jù)情況可部分或全部免于承擔(dān)違約責(zé)任。14.本合同附件與本合同具有同等法律效力。15.合同爭(zhēng)議的解決15.1因本合同或履行本合同產(chǎn)生的糾紛，雙方友好協(xié)商，協(xié)商不成的依法向合同簽訂地（定作方所在地）人民法院起訴。16.提示與合同生效16.1定作方已提請(qǐng)承攬方注意對(duì)本合同各印就（或打印）條款作全面、準(zhǔn)確的理解，并應(yīng)承攬方要求作了相應(yīng)的條款說明。簽約各方對(duì)本合同的含義認(rèn)識(shí)一致。16.2本合同自法定代表人(或委托代理人)簽字或蓋章后生效。合同一式陸份，定作方持叁份，承攬方持叁份，均具同等法律效力。17.合同終止：17.1本合同雙方履行完約定的權(quán)利義務(wù)的，合同終止。合同的權(quán)利義務(wù)終止后，合同雙方應(yīng)當(dāng)遵守誠實(shí)信用原則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。18.本標(biāo)最高限價(jià)為31萬元人民幣（不含稅），總價(jià)包干。19.項(xiàng)目中標(biāo)后，承攬方需同韶鋼簽訂安全協(xié)議，提供相關(guān)資料。

四、注冊(cè)資本要求大于或等于1000.0000萬元

五、報(bào)名要求：4.1投標(biāo)人必須是按照中華人民共和國有關(guān)法律設(shè)立的獨(dú)立法人資格的企業(yè)。4.2投標(biāo)人須具防水防腐保溫工程專業(yè)承包二級(jí)及以上資質(zhì)證書（含二級(jí)），投標(biāo)人須具有2018年至今，至少3個(gè)天車隔熱的相關(guān)類施工合同(以上傳書面文件為準(zhǔn)，不提供或弄虛做假者按無效標(biāo)處理，弄虛做假者將列韶鋼供應(yīng)商禁入名單)。4.3投標(biāo)人須不屬于寶武集團(tuán)禁入（黑名單）供應(yīng)商。4.4本標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。4.5投標(biāo)人須需上傳現(xiàn)場(chǎng)踏勘書，現(xiàn)場(chǎng)踏勘需有項(xiàng)目單位的簽字蓋章。

六、資質(zhì)要求：ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證